Dictamen N° 10096/2011

N° 10.096 Fecha:16-II-2011 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución 221 de 2010 de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba convenio relativo a indemnización por gastos directos en el contrato “Mejoramiento Ruta S-790, Sector Nueva Toltén Límite Regional (Queule), Tramo Km. 71,46676 al Km. 87,50000”, IX Región, de acuerdo al artículo 131 del decreto N° 15, de 1992, del Ministerio de Obras Públicas, por cuanto los antecedentes acompañados no acreditan de modo fehaciente los gastos en que incurrió la contratista por concepto de mayores costos en combustible, asociados al incremento de uso de maquinaria derivado de la demora en la entrega de los terrenos. Es así como hay montos considerados en el cálculo de la indemnización que se repiten. En efecto, el valor de las facturas de compra de combustible N os 3.628.893, 3.632.474 y 3.685.220, todas de 2003, se suma dos veces en el cuadro N° 1 “Monto Considerados por Cobro de Indemnización”, utilizado para determinar el resarcimiento. A su vez, tampoco corresponde que el citado cuadro N° 1, se considere la factura N o 52, de 2003, ya que acredita un gasto efectuado en el mes de septiembre de ese año, en circunstancias que el período considerado para el cálculo de la indemnización es el que media entre los meses de abril a agosto de 2003. Finalmente, en los antecedentes de cálculo de la indemnización tampoco se justifica adecuadamente que los montos indicados por gasto en combustible -que se están indemnizando- sólo correspondan al incremento en la utilización de maquinaria, derivado de lotes entregados con retraso. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación