Dictamen CGR

Dictamen N° 25248/2016

2016-04-05 · Toma de razón y control de legalidad · general · Aplica Jurisprudencia · Vigente
Sumario. Representa la resolución N° 52, de 2016, del SERVIU Metropolitano
Aplicado por
Dictamen N° 49772/2016
Aplica dictamen

N° 25.248 Fecha: 05-IV-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Mejoramiento de Accesibilidad y Entorno en Refugios Tipo Transantiago”, comunas de Maipú, Quilicura y San Bernardo, por cuanto, los avances de obras de los estados de pagos fueron inferiores a los mínimos exigibles de acuerdo a la programación financiera prevista, sin que conste que se hayan aplicado las multas correspondientes, conforme a lo establecido en el punto 10.1 de las Bases Administrativas Especiales Tipo, aprobadas por la resolución N° 283, de 2009, de ese servicio. Por otra parte, los ensayos N os 34.375, 35.033 y 35.035, sobre testigos de hormigón de resistencia mecánica a la compresión cilíndrica a los 28 días, se observan resultados menores a 285 Kg/cm 2 , sin que conste que el servicio haya adoptado las medidas previstas en el numeral 5.3.1 de las especificaciones técnicas. Finalmente, en consideración a que se otorgó un aumento de plazo de 30 días debido al atraso en el suministro de baldosas por el proveedor, no consta que haya sido dictada la resolución fundada del director del servicio que conforme al artículo 42, párrafo tercero, del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, se requiere para que el plazo de ejecución de las obras pueda ser prorrogado por tales circunstancias. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación