Dictamen N° 32880/2014

N° 32.880 Fecha: 12-V-2014 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la la resolución N° 63, de 2014, del Instituto Nacional de Deportes de Chile , que aprueba el pago de indemnización por mayores gastos generales, en el marco del contrato suscrito con la empresa que indica, para la ejecución de la obra “Construcción Polideportivo Básquetbol Odesur 2014, en el Estadio Nacional”, por cuanto la sola afirmación de que las fallas estructurales que generaron abolladuras en los perfiles metálicos, y que habrían provocado la paralización de las obras, obedece a un “fenómeno de origen desconocido” -según el informe del inspector técnico que se adjunta, de 10 de enero del año en curso-, no permite dar por cumplido el requisito que exige el punto 7.2 de las bases tipo -aprobadas por la resolución N° 279, de 2011, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, aplicables en la especie-, al efecto de pagar la indemnización de que se trata. Por otra parte, se omitió consignar en el resuelvo N° 3 del documento en estudio, el código BIP al cual se imputa el gasto que irroga la indemnización que se aprueba. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación