Dictamen N° 40065/2012

N° 40.065 Fecha: 06-VII-2012 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al decreto N° 60, de 2012, del Ministerio de Energía, mediante el cual se modifica el decreto N° 34, de 2010, de esa misma Secretaría de Estado -que fijó la empresa adjudicataria de los derechos de explotación y ejecución de la obra nueva denominada línea Ancoa - Alto Jahuel 2 x 500 Kv: primer circuito, en el sistema de transmisión troncal del Sistema Interconectado Central-, prorrogando en 12 meses los 39 meses que se habían fijado para la entrada en operación del proyecto, por cuanto la posibilidad de conceder una ampliación de este plazo se reguló expresamente en los antecedentes que rigieron el respectivo proceso licitatorio, sin que en la especie, y atendido el principio de estricta sujeción a las bases, la modificación de que se trata se haya basado en esa regulación, ni se expliciten motivos fundados para ello. Asimismo, de los antecedentes tenidos a la vista, no se acredita que el atraso en la ejecución de las obras de ampliación de las subestaciones Ancoa y Alto Jahuel -respecto de las fechas que se habían estimado-, justifique la prórroga que se viene sancionando, ni su extensión, si se considera que los plazos que en definitiva se han definido para dichas obras de ampliación se cumplirán igualmente antes de transcurrido los 39 meses primitivamente fijados para la entrada en operación de la referida línea Ancoa - Alto Jahuel 2 x 500 Kv. En mérito de lo expuesto, se representa el acto administrativo señalado. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República