Dictamen N° 42796/2009

N° 42.796 Fecha: 07-VIII-2009 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 130 de 2009 del SERVIU Metropolitano, que aprueba una ampliación de plazo de 200 días corridos, con derecho a percibir mayores gastos generales por un monto de $ 183.895.660, en el contrato "Construcción, Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Grecia Tramo Dr. Johow - Avenida Américo Vespucio", sancionado a través de la Resolución N° 1028 de 2007, con ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A., por cuanto no se ha acreditado con precisión las razones que motivaron la paralización de las obras, el fundamento que permitió alterar el proyecto contratado - considerando que éste se encontraba contemplado en los antecedentes que rigieron la licitación -, ni el detalle de los días de inicio y término de la paralización, lo que impide pronunciarse sobre la procedencia del monto que se consigna en el documento examinado. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación