Dictamen N° 45586/2014

N° 45.586 Fecha: 23-VI-2014 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 144, de 2014, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, que aprueba el pago de indemnización por mayores gastos generales, en el marco del contrato suscrito con la empresa que indica, para la ejecución de la obra “Mejoramiento Accesos y Circulaciones Estadio Nacional, del Instituto Nacional de Deportes de Chile”, por cuanto los antecedentes acompañados no señalan con exactitud el plazo de paralización de las obras que se viene indemnizando. En efecto, de acuerdo al informe técnico que se alude en los vistos del acto en examen, se establece un aumento de 74 días por concepto de paralización de las obras, y que las mismas se reanudarían con fecha 16 de enero de 2014. Sin embargo, el informe técnico de fecha 3 de abril del mismo año, que se adjunta a la resolución en estudio, indica que las obras se habrían reanudado el día 24 de marzo. Lo anterior, sin perjuicio de que no se acompañó la documentación de respaldo que dé cuenta de la continuación de los trabajos. Por otra parte, se omitió consignar en el resuelvo N° 3 del documento en estudio, el código BIP al cual se imputa el gasto que irroga la indemnización que se aprueba. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación