Dictamen N° 52665/2012

N° 52.665 Fecha : 27-VIII-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 381, de 2012 de la Universidad de Chile, que entre otras medidas, aprueba el pago de $19.726.662, por concepto de aumento de gastos generales por la paralización de la obra “Centro Tecnológico para la Minería”, y de acuerdo al detalle que se consigna en el Anexo C que indica, por cuanto las bases que rigen la contratación de la especie, no contemplan disposiciones que permitan a esa Casa de Estudios disponer ese desembolso, a lo que debe añadirse que el numeral 7.08 de las citadas bases, previene que cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el servicio podrá modificar el programa de trabajo o por solicitud del contratista, cuando tal petición se fundamente en casos fortuitos o fuerza mayor, constatada por la Universidad, señalando en ambos casos que el contratista no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización. Por otra parte, tampoco se encuentra justificado el detalle que se consigna en el referido Anexo C “Aumento de Gastos Generales por Paralización de Obras”, ni se adjuntan antecedentes que acrediten el detrimento económico para la firma contratista. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación