Dictamen N° 66696/2013

N° 66.696 Fecha:16-X-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 200, de 2013, del SERVIU Metropolitano , que aprueba una ampliación de plazo de 27 días corridos con derecho a percibir mayores gastos generales, en el contrato suscrito con el contratista Mauricio Mosche Levy Jofré, para la ejecución de las obras de “Conexión Vial Avda. Isabel Riquelme - Segunda Transversal”, comuna de Maipú, sin embargo, cumple con señalar que dicha repartición deberá adoptar las medidas que procedan a fin de hacer efectiva las eventuales responsabilidades administrativas por entregarse planos con información deficiente para replantear el proyecto. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación