Dictamen N° 75068/2014

N° 75.068 Fecha: 30-IX-2014 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba el convenio ad-referéndum N° 1 de la asesoría a la inspección fiscal de la obra que indica, en el que se acuerda, atendido el tiempo que ha transcurrido entre la adjudicación del contrato de obra y la de la asesoría, una disminución del plazo por ese lapso. Lo anterior por cuanto en conformidad al artículo 50 del Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría -aplicable en la especie-, la duración de este tipo de contratos se computa a contar del día siguiente a que su resolución adjudicatoria ingrese totalmente tramitada a la oficina de partes de la Dirección de Vialidad, y no desde que se adjudica la obra, de manera que no corresponde que recién iniciada la referida asesoría -en el día doce- se convenga la modificación de que se trata, sin perjuicio, por cierto, del carácter accesorio a la obra que tienen los servicios de asesoría contratados, lo que implica, en lo que interesa, que su permanencia depende en definitiva del plazo de ejecución de la obra. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación