Dictamen N° 77803/2013

N° 77.803 Fecha: 27-XI-2013 Se ha dirigido a esta Contraloría General el Prosecretario de la Cámara de Diputados a petición del Diputado señor Alfonso De Urresti Longton, solicitando se informe si esta Entidad de Control ha efectuado alguna investigación sobre las presuntas irregularidades que habrían ocasionado el retraso en las obras de construcción del Centro Teletón en la ciudad de Valdivia, o en caso contrario, disponer una indagación administrativa sobre la materia. Al respecto, cumple con informar que la Contraloría Regional de Los Ríos efectuó una inspección técnica a la aludida obra denominada "Construcción Centro de Rehabilitación Infantil, Región de Los Ríos" a cargo de la Dirección de Arquitectura, Región de Los Ríos, del Ministerio de Obras Públicas, durante el período comprendido entre el 11 de diciembre del 2012 y el 20 de marzo de la presente anualidad, cuyo resultado -de conocimiento público- consta en el Informe Final N°25, de 26 de agosto de 2013, despachado al Director Regional (S) del aludido servicio por oficio N° 3.098, de igual fecha. Sobre el particular, cabe hacer presente que en el aludido informe se efectuaron diversas observaciones de carácter técnico-administrativo, advirtiendo, entre ellas, que la obra fiscalizada presentaba un retraso en su programación, el cual sería provocado por la ejecución de la obra denominada "Desplazamiento de Colectores de Alcantarillados y de Aguas Lluvias IRI, ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos", realizada por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas. De este modo, a raíz de las observaciones detectadas, se determinó iniciar una fiscalización a este último contrato, cuyos resultados serán comunicados oportunamente a esa Cámara de Diputados. Finalmente, y para mayor ilustración se adjunta copia del citado Informe Final N° 25, de 2013, de la Sede Regional de Los Ríos. Es cuanto corresponde informar al tenor de lo solicitado. Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta Contralor General de la República Subrogante