Dictamen N° 82220/2015

N° 82.220 Fecha: 15-X-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba una ampliación de plazo con derecho al pago de mayores gastos generales, en el marco del contrato "Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Dorsal Tramo 2A", comuna de Recoleta, y deja sin efecto las resoluciones N os 2 y 94 -representada mediante el oficio N° 8.172, del año en curso, y retirada de tramitación desde este Órgano de Control, respectivamente-, ambas de 2015 y sobre la misma materia. Ello por cuanto, no consta que el mayor plazo generado por los atrasos en el programa de trabajo correspondan a los 196 días que se vienen indemnizando, para hacer procedente dicho pago de acuerdo a los requerimientos establecidos en los artículos 90 y 92 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización. Lo anterior, es sin perjuicio de que ese servicio solo considera uno de los tres sectores afectados con el retraso en la ejecución de la obra para la determinación del plazo a que se refiere. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación