Dictamen N° 891920/2020

N° E8919 Fecha: 04-VI-2020 La Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado con cargo del contrato “Mejoramiento rutas S/ROL, T-981-U, sector Crucero - Entrelagos, región de Los Ríos” -previamente representado mediante el oficio N° 5.137, de 2020, de este origen-, por cuanto lo manifestado en la minuta de 11 de marzo de 2020, suscrita por el inspector fiscal y sus antecedentes adjuntos, no permiten dar por subsanadas las observaciones formuladas en el referido oficio. En efecto, si bien en esta oportunidad se da una explicación respecto de los temas planteados por el contratista en su carta de 23 de diciembre de 2019 -hallazgos arqueológicos y problemas en el proyecto vinculados a ausencia de perfiles restringidos y encausamiento en la zona de puentes existentes- no se han precisado las razones por las cuales se considera que tales circunstancias no tuvieron incidencia después del 6 de noviembre de 2019, fecha de inicio del plazo de paralización superior a 15 días que se le ha imputado al contratista. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División