Dictamen N° 18126/2015

N° 18.126 Fecha: 06-III-2015 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución de la suma, que declara resuelto anticipadamente con cargo el contrato de la obra “Reposición Sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Sector Concepción-San Pedro de la Paz, Tramo Río Biobío, Comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío” -que había sido representada con anterioridad a través del oficio N° 96.310, de 2014, de este origen-, haciendo presente que de los antecedentes acompañados en esta oportunidad aparece que en la especie se configura la causal de término contemplada en la letra d) del artículo 151, en relación con el artículo 161, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, esto es, atraso injustificado por parte del contratista en más de un 30% respecto al avance total de la obra. Sin perjuicio de lo anterior, y atendido que de la documentación tenida a la vista también se advierte que la Administración no dio cumplimiento oportuno a algunas de sus obligaciones contractuales -como es la de pronunciarse dentro de plazo respecto de determinados proyectos presentados por el contratista y la entrega de terrenos-, se deberán adoptar las medidas que sean pertinentes a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por dichos incumplimientos, informando a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Organismo de Control en el plazo de 15 días. Transcríbase a la Dirección de Vialidad y a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., Por Orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación