Dictamen N° 19857/2009

N° 19.857 Fecha: 16-IV-2009 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 8, de 2009, de la Dirección de Arquitectura, Región Metropolitana, que entre otras medidas, dispone aumento de plazo y autoriza pago de indemnización por paralización en la ejecución de la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda", en atención a que el cálculo de los días que se determinó indemnizar resulta inconsistente con la documentación que le sirve de fundamento. En efecto, del listado de paralizaciones y demás antecedentes que se adjuntan se evidencia que la determinación de los días de paralización de faenas no obedece a ningún parámetro objetivo, pues a vía ejemplar, no se explica que la paralización por 1 hora el día 10 de octubre de 2008 signifique la pérdida de media jornada de trabajo. Finalmente, en cuanto a la forma de determinar el monto de la indemnización, no se advierte el fundamento legal por el cual ésta se ha incrementado con IVA.