Dictamen N° 43456/2009

° 43.456 Fecha: 12-VIII-2009 La Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso a la resolución N° 8 de 2009 de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, que entre otras medidas, dispone aumento de plazo y autoriza pago de indemnización por paralización en la ejecución de la obra “Reparación Fachada Edificio Ministerio de Hacienda”, en atención a que en esta oportunidad tampoco se ha justificado debidamente el cálculo de días de paralización que se consideró para otorgar el citado beneficio, circunstancia que este Órgano de Control ya había observado mediante el oficio N° 19.857, del año en curso. En efecto, resulta improcedente que en la minuta de “Justificación de Tiempo Perdido por Paralizaciones” -sin fecha, suscrita por el inspector fiscal de la obra-, se incorporen hechos tales como solicitudes previas al cese efectivo de los trabajos y otros eventos que no guardan relación con el período de paralización de obras que habría existido. De la misma forma, tampoco se fundamenta en dicha minuta la equivalencia que se efectúa en orden a considerar que 3 horas de paralización de faenas equivale a media jornada de trabajo y 6 horas a una jornada completa. Finalmente, cabe agregar que el día 12 de junio de 2008 se repite en el listado de paralizaciones adjunto. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República