Dictamen N° 48960/2010

N° 48.960 Fecha: 24-VIII-2010 La Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón de la resolución N° 142, de 2010, del Serviu Metropolitano, que aprueba una ampliación de plazo y el pago de una indemnización por concepto de mayores gastos generales del contrato "Construcción Corredor de Transporte Público Avenida Dorsal", comunas de Conchalí e Independencia, por cuanto acorde con el artículo 121 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el retraso en la cancelación de los estados de pago -que, de acuerdo con los antecedentes, motiva la resolución que se examina-, no da lugar a la referida indemnización. En efecto, la citada disposición, que regula la situación de los estados de pago que no son solucionados oportunamente por causas no imputables al contratista, señala que ellos se enterarán actualizados en la forma que se indica y que esa "será la única" indemnización que por tal concepto pueda recibir el contratista. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación