Dictamen N° 522044/2024

N° E522044 Fecha: 01-VIII-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza lo obrado y aprueba modificaciones Nos 3 y 4 correspondientes al contrato de asesoría a la inspección fiscal del proyecto “Reposición Ruta G-78, sector Melipilla - Cuncumén, tramo Dm. 34.68 al Dm. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana”, pero cumple con precisar que se tuvo a la vista el “Anexo minuta explicativa: modificación de servicios N° 3”, de 19 de diciembre de 2023, suscrita por el inspector fiscal, en relación con las labores del equipo consultor en el contexto de la paralización de la obra a la que accede la asesoría. Enseguida, en relación con la cláusula tercera del convenio N° 4 corresponde especificar que la ampliación del plazo del contrato de obra -fundamento del aumento de plazo de la consultoría- fue regularizado mediante la resolución exenta N° 216, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas, lo que se omite consignar en la resolución de la suma. Por último, en lo sucesivo, esa dirección deberá dictar en forma oportuna los actos administrativos que aprueben esta clase de convenios, y no como aconteció en esta ocasión, en que el acto en examen fue emitido el 11 de julio de 2024, en circunstancias de que los acuerdos que se autorizan se remontan al 20 de marzo y 5 de junio, ambos de 2023. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División